Соглашение о строительстве забора между соседями образец

Соглашение о строительстве забора между соседями образец

Какой забор между соседями можно построить? Для ответа на этот вопрос надо изучить соответствующие пункты Свода правил СП 53.13330.2011. Этот документ в 2011 году пришел на смену СНиП № 30−02−97. В нем перечислены основные рекомендации по строительству ограждений между соседними участками.

При возведении ограды хозяевам дач и частных домов придется учесть положения СП, касающиеся:

  • прозрачности изгороди;
  • противопожарных норм;
  • санитарных правил.

Высота забора между соседними участками Сводом правил не установлена (в СНиП этот вопрос регулировался). В отношении прозрачности ограждающих конструкций нормы СП 53.13330.2011 носят рекомендательный характер. Поэтому по соглашению между соседями эти параметры забора можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями. Что касается противопожарных и санитарных норм — это жесткие требования, влияющие на безопасность. Тут отступление от правил не допускается.

Еще один важный нюанс. Хотя большая часть положений СП является рекомендациями, на их основе составляются проекты застройки и пишутся уставы садово-огороднических и дачных товариществ. А требования этих документов уже обязательны для исполнения. Так что если ограда возводится между участками в СНТ, то надо будет учитывать еще и пункты устава вашего товарищества.

Кроме того, местная администрация, опираясь на СП, может сформулировать собственные требования к ограждениям. Эти формулировки тоже принимаются во внимание.

Как правильно начать строительство забора

Если вы думаете, что работа над установкой ограждения начинается с разметки участка под столбы, вы ошибаетесь. Нельзя просто взять и установить забор между соседями на даче или вокруг частного дома. Сначала необходимо получить соответствующее разрешение.

Рассказываем пошагово, как это сделать:

    Согласовываете границы участка с владельцами соседних наделов.

Для этого сначала изучаете планы — кадастровый и межевой, чтобы определиться с разграничением участков. Потом подписываете с соседями акт согласования межевых границ. Если возникает спор о том, где чья территория, привлекаете к делу геодезиста. Он все осмотрит, замерит и распланирует в соответствии с документацией по земельным наделам.

Определяетесь с параметрами ограждения.

Договариваетесь о прозрачности и высоте забора, если они отличаются от установленных Сводом правил и местной администрацией. Подписываете с хозяевами смежных участков соответствующий акт или договор.

Получаете официальное разрешение.

Идете в отдел архитектуры местной администрации. Берете с собой:

  • документы на землю;
  • кадастровый и межевой планы;
  • акт согласования межевых границ;
  • договор или акт согласования параметров ограждения.

Там же пишете заявление на имя главы администрации. После рассмотрения документов получаете разрешение. Учтите, что это может затянуться на месяц.

Можно ли обойтись без всех этих этапов? Теоретически — да, но поскольку это незаконно — ждите проблем:

  • Соседи могут начать судебное разбирательство, если они не согласны с границами наделов, с высотой забора или его сплошным покрытием. Вероятность выиграть судебное дело у них высокая.
  • Ограда, возведенная без оформленного разрешения, будет считаться самовольно построенной. Поэтому вас заставят ее снести и выпишут штраф в размере 3–5 МРОТ (в 2018 г. размер штрафа — от 28,5 до 47,5 тысяч рублей).

Поэтому рекомендуем возводить забор между соседями согласно правилам и нормам закона.

Какая высота забора приемлема между соседями

Ранее СНиП № 30-02-97 рекомендовал высоту изгороди между смежными наделами не больше 1,5 м. Сейчас действует Свод правил 53.13330.2011, и в нем этот параметр не регулируется. Поэтому все зависит от ваших договоренностей с хозяевами смежных наделов. Достигнутые соглашения обязательно оформляйте письменно, чтобы избежать проблем в будущем.

Требования по прозрачности ограждения между участками

Пункт 6.2 Свода правил рекомендует устанавливать по периметру садовых и дачных участков сетчатое ограждение. Однако при наличии письменной договоренности между соседями допускается постройка глухого забора любого типа — из профнастила, евроштакетника, камня, кирпича и т.д.

Акт или договор между владельцами соседних наделов нужно будет завизировать в правлении вашего товарищества.

Противопожарная защита при установке изгородей

Сразу следует сказать, что в СП 53.13330.2011 нет норм, регулирующих противопожарные расстояния в границах одного земельного надела. Все требования пожарных служб касаются удаленности строений и сооружений между соседними участками. Минимальные расстояния зависят от степени горючести материалов, использованных во время строительства:

  • для негорючих материалов (камень, бетон, кирпич, металл) — от 6 м;
  • при наличии деревянных перекрытий с защитной пропиткой — от 8 м;
  • для древесины и каркасных сооружений из любых материалов — минимум 10 м.

Эти нормы разработаны для защиты людей и строений в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому к их соблюдению нужно отнестись с максимальным вниманием.

Санитарные правила, которые нужно учитывать при постройке забора

Санитарно-бытовые нормы тоже обязательны для исполнения, потому что защищают людей и домашних животных от возможных инфекций и отравлений. Поэтому в СП предусмотрены минимальные расстояния между межевыми границами участков (то есть фактически ограждениями) и всевозможными строениями.

Забор между соседями нужно строить, отдалившись как минимум на:

  • 3 м — от жилых домов;
  • 4 м — от построек для содержания скота;
  • 1 м — от кустарника.
  • 2 м — от деревьев среднего размера;
  • 4 м — от высоких деревьев;

Обратите внимание: если гараж или другие постройки примыкают вплотную к жилому дому, то расстояние до границы смежного надела измеряется отдельно для каждого объекта такого комплекса. К примеру, если к дому примыкает сарай для птицы, то от дома нужно отступить минимум 3 м, а от хозпостройки — не менее 4 м. Поэтому при установке ограждения сразу учитывайте большее из допустимых расстояний.

Важно учесть и расположение жилых строений и санитарно-бытовых построек. Причем эти нормы нужно соблюдать и в отношении строений, расположенных на участке соседей. В частности, от дома до бани, душа или уличного туалета должно быть как минимум 8 м. На такое же расстояние от компостной ямы и уборной нужно удалить колодец.

Теперь вы знаете, как нужно действовать, чтобы установить забор между соседями с соблюдением норм закона. Соблюдая рекомендации Свода правил и пользуясь нашими советами, вы полностью обезопасите себя от претензий со стороны государственных органов и владельцев смежных участков. Закрепите письменно соглашение о высоте и прозрачности ограждения между соседними наделами, получите разрешение и приступайте к установке.

Читайте также:  Справка малоимущая семья что дает

Если вам нужна помощь в выборе материалов или в строительстве ограды, проконсультируйтесь у менеджера компании «Проф-Заборы» по телефону +7 (499) 649-58-56 или через форму обратной связи.

г. Ярославль«_____ »________ 20___ г.

ИП ХХХ, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ХХХ, действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и _________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:_____№____________Выдан.__________Кем______________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:

профилированного листа ______ м. п. высотой _____м ,

сетки «Рабица»_________м. п. высотой______м.

сетка « Рабица» в секциях________м. п. высотой.______м.

демонтаж старого забора_________м.п. 150р/м.п——____________руб.

изготовление и установка ворот__________

изготовление и установка калитки____________

на территории Заказчика, расположенной по адресу: ________________________

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет ____________________, (согласно договорной цены).

2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет_______________руб.

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»_________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (____________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с , действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год ,со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

Читайте также:  Образец заявления в жэу о заливе квартиры

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

Забор между соседями в частном секторе: основные правила и нормы

Он произведет осмотр и замеры на местности, изучит имеющуюся документацию и подготовит план с межевыми знаками. Межевой план также подлежит согласованию в администрации. После согласования границ соседних участков требуется получить разрешение на возведение межевого забора. Оно является документом, предоставляющим владельцу участка право произвести строительство заявленного объекта, то есть межевого ограждения, а также подтверждающим соответствие объекта строительным требованиям администрации населенного пункта.

Как составить договор между соседями для установки забора?

Нужен ли письменный договор между соседями на установку забора? Можно ли получить образец этого договора? Спасибо. С уважением 29 Сентября 2015, 12:08 мария, Город не указан Категория: Многое зависит от выбранного типа забора, так, к примеру, можете ознакомиться с таким документом, как СНиП 30-02-97 – именно им регламентируется высота забора на дачном участке.

И в этом документе четко указано, что максимальная высота ограждения между соседями не должна превышать 1,5 м, а сам забор обязательно должен быть прозрачным (решетчатым или сетчатым), чтобы он не затенял ни одного из участков.

Однако СНиП, как известно, не закон, и потому он не требует от потребителей точного соблюдения указанных норм.

___________________ (ф., и. о.)паспорт: __________серия N __________, выдан __________,проживающий по адресу: ___________и _____________________( ф., и., о.)паспорт: __________серия N __________, выдан __________,проживающий по адресу: _________ совместно, именуемые «Стороны» и «Участники», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.1. Предмет соглашения1.1. Стороны настоящего соглашения являясь соседними землепользователями :адрес: ____________________; площадь: ______________:кадастровый номер: ___________:____________________.на основании договора N _______ от «___»_______ 200______ г.,Свидетельство о государственной регистрации N_____, выдано __________,адрес: ____________________; площадь: ______________:кадастровый номер: ___________:____________________.на основании договора N _______ от «___»_______ 200______ г.,Свидетельство о государственной регистрации N_____, выдано __________, пришли к соглашению установить забор по общим границам с следующими техническими характеристиками: ____________________.____________________.___________Расходы по установке забора по общим границам Стороны несут в равных долях, но не превышающие хххх тыс. рублей.Прочие условияПодписав настоящее соглашение, собственники земельного участка выражают обоюдное согласие на строительство забора по общим границам.

Фио, подписи Сторон 29 Сентября 2015, 12:19

Образец соглашения на установку забора между соседями

— Если конструкция деревянная («в») –15 м.

— Если сочетание конструкций домов на соседних участках – «а» и «б» – то 8 м. — Если «а» и «в» -10 м. — Если «б» и «в» -10 метров. Забор – это такое ограждение, которое возводится для разграничения территорий.

Чаще всего при слове забор, людям сразу же представляется ограждение, которое стоит между территорией участка и улицей, однако забор, устанавливаемый между соседними участками, не менее важен и играет довольно важную роль в повседневной жизни. Зачастую у соседей возникают некоторые разногласия по поводу того, из какого материала строить забор и какой он должен быть высоты.

Важно Многие говорят, что по законодательству забор между соседствующими участками ни в коем случае не должен быть глухим.

В случае натянутых или вовсе негативных отношений между соседями, установка забора из профлиста может перерасти в настоящий конфликт.

Образец заявления по вопросу непрвильного возведения забора соседом

Инфо У каждого региона имеются собственные правила установки ограждений, которые связаны с климатическими особенностями, с рельефом данной местности и многими другими факторами.

Кроме того, до обращения в судебные органы нужно удостовериться, что нарушены правила планировки и застройки территорий.

Согласно пункту 5.3.4 СП 30-102-99, известно, что до забора – границы с соседним участком – расстояние должно составлять минимум 3 метра, от стволов высоких деревьев – 4 метра, а от других построек и даже растений – не меньше 1 метра.

Соглашение о возведении забора между участками образец

• Получение официального разрешения в отделе архитектуры администрации населенного пункта, на территории которого расположены земельные участки.

Внимание В обязательном порядке стоит заручиться согласием на строительство забора от всех соседей в письменном виде.

Помните о том, что в случае смены собственника участка, он может снести такой забор или же потребовать это сделать. Есть такое негласное правило, которое гласит о том, что столбы заборы должны располагаться либо на самой границе участков, либо на стороне того человека, который и производит монтаж данного сооружения. Инфо Все части забора должна располагаться на территории владельца забора и не выступать на чужую территорию.

Необходимо правильно рассчитать расстояние между всеми опорными столбами, ибо на территорию соседей заступать не разрешается.

Забор между соседями в частном секторе – как избежать споров и не нарушить законы

Еще одна возможная причина отказа – запрет на ограждения на конкретном участке из-за расположения на нем инженерных конструкций и коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение и т.д.).Специалист муниципалитета проконсультирует по вопросу строительных требований к ограждениям, принятым в конкретном населенном пункте. Ниже расскажем об общих правилах, утвержденных в СНиП.Рекламный блок:Забор от соседей в частном секторе должен быть построен с учетом установленных норм.

Рассмотрим каждый критерий подробнее.Высота забора между соседями должна быть такой, чтобы не затенять их земельный участок.

Образец соглашения с соседями о строительстве забора

1 >>> Если ваш сосед не хочет Вас видеть, то пусть ставит забор, какой он хочет, и не видит Вас.

Ограждения между участками возводятся и при необходимости изменяются по согласованию между соседями, если детальная планировка или проектные условия не предусматривают иного. Кроме всего прочего, существует вероятность, что потребуется разрешение на строительство у районной администрации. Можно у вас проконсультироваться по вопросу, как установить глухой забор между соседями без их согласия.

Читайте также:  Как перевестись на колонию поселения

Если участки стоят на кадастровом учете, то стоит внимательно изучить кадастровые паспорта участков. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

Бани, гаражи иные постройки, которые не предназначены для разведения домашней живности или проживания, могут быть построены на расстоянии не меньше от одного метра от соседнего участка.

При наличии нарушений возведенный объект будет считаться самовольной постройкой. Сосед надстраивает крышу своего частног дома таким образом что снег после схода с новой крыши будет падать на мою территориючитать ответы 2 Тема: Нужно ли согласиенужно ли согласие между соседями заверять у нотариуса?

Забор между соседями: как избежать конфликта?

В документе указаны параметры для высоты, прозрачности, норм пожарной безопасности, санитарные требование и т.

Основные вопросы, которые могут возникнуть это какой высоты должен быть забор и какова может быть его структура. What can I do? Если сосед соглашается на такое строительство, то им составляется соответствующее согласие. Настоящее согласие удостоверено мной, Русиновой Еленой Леонидовной, исполняющей обязанности нотариуса Центрального нотариального округа, Абрамовой Веры Петровны, почтовый адрес: г.

Строительство теплицы: споры с соседями и помощь адвоката Кроме того, до обращения в судебные органы нужно удостовериться, что нарушены правила планировки и застройки территорий.

What can I do? Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Заметьте, отстаивать отсутствие договоренности по вопросу конфликта вам не придется.

Все документы давно на руках.

Расстояние до соседнего участка при строительстве дома Разрешение на строительство от соседей Строительство собственного дома требует получения различной разрешительной документации. Это документ говорит только об одном: в случае сноса этого забора, Вы являетесь собственником элементов этого забора столбы, рабица и т.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту: В ст. Кроме штрафа может потребоваться снос объекта, поэтому каждый человек, который желает возвести на своей территории какой-либо дом, должен заранее определиться с оптимальным местом его расположения.

Точное определение границ проводит кадастровый инженер, имеющий лицензию для осуществления такой деятельности. Unfortunately, it looks like the search requests sent from your IP address are automated.

Пример оформления соглашения с соседями об установке забора

Сначала необходимо получить соответствующее разрешение.

Рассказываем пошагово, как это сделать:

  • Согласовываете границы участка с владельцами соседних наделов. Для этого сначала изучаете планы — кадастровый и межевой, чтобы определиться с разграничением участков. Потом подписываете с соседями акт согласования межевых границ.

Однако, руководствуясь СНиП, местные органы власти этих населенных пунктов могут законодательно устанавливать собственные нормативы с поправкой, например, на климатические условия своего региона или рельефные особенности местности.

Рекомендации СНиП: прозрачность забора Другое важное требование к межевому ограждению – прозрачность конструкции.

Чтобы соседние участки не затенял новый забор между соседями частном секторе, СНиП предписывает устанавливать ограждение прозрачностью не менее 50 %.

Согласование забора между соседями

1120 юристов сейчас на сайте Здравствуйте, есть два участка ИЖС, один из них принадлежит мне.

Чтобы построить глухой забор высотой 2 метра, я должен получить разрешение соседа, скажите есть ли стандартные бланки такого согласия, и должен ли я вообще получать его? 09 Сентября 2014, 08:47, вопрос №552769 Павел, г.

Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Попробуйте посмотреть здесь: Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линию для Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 6 Ответы юристов (3)

    Юрист, г. МоскваОбщаться в чате Здравствуйте Павел!На основании СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849):6.2.

По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов.Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, дачного объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.Таким образом, Вы должны сделать такое обоюдное письменное согласие с соседом и согласовать его в правлении.

Никаких определенных бланков строгих нет, можно написать его в свободной форме.

Либо у вас в правлении — могут уже существовать такие бланки, если вы не первый с такой «проблемой». С Уважением, Надежда. 09 Сентября 2014, 12:30 Ответ юриста был полезен?

+ 0 — 0 Свернуть Уточнение клиента Но ведь у меня не садоводство, а ИЖС, упомянутое СП — относится к садоводческим/дачным объединениям.

09 Сентября 2014, 13:14

Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Юрист, г. МоскваОбщаться в чате Но ведь у меня не садоводство, а ИЖС, упомянутое СП — относится к садоводческим/дачным объединениям.ПавелПрошу прощения, что не обратила на это внимания.

У ИЖС действуют иные Своды правил.Но здесь скорее всего будет по аналогии, однако нужно все равно найти нормативный документ.Выложу следующим сообщением. 09 Сентября 2014, 13:29 Ответ юриста был полезен? + 0 — 0 Свернуть
Юрист, г.

МоскваОбщаться в чате Павел, основным документом, устанавливающим требования к ограждению участков, можно считать Правила землепользования и застройки.

Это местный сборник норм, регулирующих вопросы строительства на территории муниципального образования.Как правило, ограждения между участками устраиваются только по взаимной договорённости между их собственниками. При устройстве забора не из сетчатого материала следует оформить письменный договор (соглашение), чтобы в дальнейшем не было проблем. Нашла ваш местный , если я правильно поняла регион.С уважением.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector